溆浦县人民法院审判办公综合楼弱电系统安装工程

招标编号：湘怀建招字HHCT-XP-09020

怀化市建设工程招标咨询有限公司受溆浦县人民法院的委托，对溆浦县人民法院审判办公综合楼弱电系统安装工程进行公开招标，欢迎符合条件的投标申请人前来报名。

1、项目基本情况：

工程名称：溆浦县人民法院审判办公综合楼弱电系统安装工程

建设地点：溆浦县卢峰镇城北开发新区

批 文 号：溆发改招 [2009]11号
工程内容：弱电系统安装工程

总 投 资：约90万元

资金来源：国债资金+自筹资金
承包方式：总承包
质量标准：合格工程
要求工期：国家定额工期

2、要求资质等级：具有国家信息产业部或工业和信息化部颁发的计算机信息系统集成叁级及以上资质;具有湖南省社会公共安全技术防范工程设计、施工贰级及以上资格证书;近三年具有同类业绩三个及以上（每个项目合同金额100万元以上，附合同及验收合格资料）;符合《中华人民共和国政府采购法》规定的合格供应商（具有独立法人资格）;注册资金人民币300万元以上。
3、报名证件及资料：投标申请人带单位介绍信、营业执照（副本原件）、资质等级证书（副本原件）、企业法定代表人资格证明（或授权委托书）、注册建造师原件及其B类安全生产考核合格证、个人有效证件（凡复印件不予受理），同类业绩合同及验收合格资料可带复印件，并备以上所有资料复印件（加盖法人章）两套，到溆浦县人民法院报名，报名后投标人带以上副本原件和证件到溆浦县建设工程招标投标管理办公室备案。

4、报名时间：2009年12月28日至2010年1月1日17：30时止

5、只有经过资格审查合格后的投标人，才能被邀请参加投标。资格审查合格后的投标人领取招标文件的时间另行通知。
6、联系方式：
招标单位：溆浦县人民法院

联 系 人：朱先生
联系电话：13974505292 传真：0745-3795596

招标代理机构：怀化市建设工程招标咨询有限公司
联 系 人：舒先生
联系电话：0745-2268357 传 真：0745-2268357